“하도급사는 직접 청구 못 한다”던 발주처 — 협정서 한 줄로 4,800만 원 받아낸 과정

1,505자2026-06-09 00:30상태: draft

변주 11축

훅

르포 내러티브(권우상 1인칭, 회수 성공 서사)

구조

실제사례

엔딩

상담유도

톤

격식

합쇼체

길이

표준

4개

인용

판결인용

통계

수치활용

사례

1건

Jaccard

avg 0.00 / max 0.00

제목 후보 (1)

★ “하도급사는 직접 청구 못 한다”던 발주처 — 협정서 한 줄로 4,800만 원 받아낸 과정

본문 (1,505자)

안녕하세요. 의뢰인의 입장에 서서 최선을 다하는 법무법인 동북아 권우상 변호사입니다. 상대가 관공서라는 말 앞에서 많은 분들이 다툼 자체를 포기합니다. 관급 공사를 함께 맡은 한 건설사가 저를 찾아왔을 때, 그 대표도 반쯤은 체념한 얼굴이었습니다. 공사기간이 발주처 사정으로 늘어나면서 현장관리 인건비 등 추가 비용을 떠안았는데, 발주처는 “당신은 부계약자(하도급사)일 뿐, 우리에게 직접 청구할 자격이 없다”며 한 푼도 줄 수 없다고 했습니다. ## 막힌 지점 발주처의 논리는 단순했습니다. 공사 계약은 주계약자와 맺었으니, 지분만 가진 부계약자가 발주처에 직접 돈을 달라고 할 수는 없다는 것입니다. 게다가 “추가 비용을 실제로 쓴 것도 아니지 않냐”고 다퉜습니다. 표면적으로는 계약 구조상 막혀 있는 것처럼 보였습니다. 막혀 있는 것처럼 ‘보였다’는 말은, 아직 길이 남아 있다는 뜻이기도 합니다. 저는 그 길을 계약 문서 안에서 찾기로 했습니다. ## 협정서를 한 줄씩 읽다 두툼한 협정서를 다시 펼치는 일은 지루하지만, 답이 거기 있다면 한 줄도 건너뛸 수 없습니다. 저는 공동도급에 관한 협정서를 처음부터 끝까지 다시 읽었습니다. 그러다 한 조항을 찾았습니다. “주계약자가 청구하지 않을 경우, 부계약자가 별도로 공사대금을 청구할 수 있다”는 내용이었습니다. 확인해 보니 주계약자는 의뢰인 몫의 추가 비용을 청구하지 않은 상태였습니다. 직접 청구의 길이 협정서 안에 이미 열려 있었던 것입니다. 다음은 금액이었습니다. 공사기간이 중지된 기간과 설계변경으로 연장된 기간을 나눠, 그동안 현장관리인을 상주시키며 실제로 들인 비용을 정리했습니다. 처음 청구 단계에서 증빙이 부족하다는 지적을 받자, 곧바로 서류를 보완해 다시 청구하고 그 과정을 모두 기록으로 남겼습니다. 한 번 막혔다고 멈추지 않고, 부족한 부분을 채워 다시 두드린 것이 결과를 갈랐습니다. 마지막에는 법원 감정으로 추가 비용 금액을 객관적으로 못 박았습니다. ## 법원의 판단 법원은 발주처의 두 가지 주장을 모두 받아들이지 않았습니다. 협정서 조항에 따라 부계약자도 직접 청구할 수 있다고 보았고, 현장관리인을 상주시킨 기간이 연장된 사실도 인정했습니다. 결국 추가 간접비 약 4,800만 원과 지연이자, 소송비용까지 의뢰인이 회수하게 됐습니다. 체념했던 그 대표가 결과를 전해 듣고 보인 표정을, 저는 오래 잊지 못할 것 같습니다. 상대가 관공서라고 해서, 또 계약 구조가 복잡하다고 해서 청구를 포기할 일은 아닙니다. 답은 종종 두툼한 계약서·협정서의 한 조항에 들어 있습니다. 관급 공사대금 분쟁이라면, 계약 문서를 처음부터 끝까지 다시 읽어 보시기 바랍니다. 본 글은 실제 진행된 사건을 바탕으로 하되 의뢰인과 관계 기관 보호를 위해 인적사항·기관명을 일반화했으며, 일반적인 법률 정보 제공을 목적으로 합니다. 사건의 결과는 구체적 사정에 따라 달라질 수 있습니다. #공사대금 #관급공사 #공동도급 #부계약자 #건설분쟁 #지연손해금 #민사소송 #변호사상담 #법무법인동북아 #권우상변호사

검수 결과 (3)

유시민 (경제성) (2건)

~을 통해

~으로

문서부터 처음부터

문서를 처음부터

강원국 (생동감) (1건)

도입/전환/마무리

체념-반전 정서 약 240자 보강

법률 (광고규정·판례) (1건)

삽입 이미지

5컷

1080 × 1080

아래 이미지는 이 글의 본문으로 자동 생성된 5컷 완성 카드뉴스입니다. 별도 이미지 생성 도구를 거치지 않고 이미지 복사 → 네이버 블로그 에디터에서 ⌘V 로 바로 붙여넣거나, 인스타그램/쇼츠 재활용을 위해 5컷을 한 번에 내려받으세요.

1. 문제

2. 핵심 기준

3. 확인사항

4. 대응

5. 상담 안내

이미지 프롬프트 (8개)

상단의 이미지 프롬프트 복사 버튼은 표준 4컷(대표 1 · 카드뉴스 2 · 실사 사진 1)을 복사합니다.

대표 이미지 (1)

1:1 정사각형. 배경 짙은 검정(#0d0d0d). 상단 중앙 흰색·금색 소형 글씨 '법무법인 동북아 권우상 변호사'와 가는 구분선. 중앙 흰색 굵은 초대형 고딕 제목 3줄 '하도급사는 / 직접 청구 못 한다? / 협정서 한 줄'. 하단 부제 1줄 회색 소형 '공사대금을 받아낸 과정'. 미니멀 고급 타이포. 영어 없음, 한국어만. 이미지 하단 가장자리에 얇은 가로 밴드를 두고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(디자인 톤과 조화되는 색, 본문 메시지보다 작게, 버튼·화살표·"무료" 등 유인 문구 추가 금지).

카드뉴스 (4)

1:1 정사각형. 흑백 단색(흰·검·회색만). 중앙 굵은 한국어 2줄 '상대가 관공서라고 / 포기할 일은 아니다'. 하단 회색 1줄 '답은 종종 계약 문서 한 조항에'. 가는 라인 서류철 아이콘. 퍼센티지·영어 없음, 한국어만. 이미지 하단 가장자리에 얇은 가로 밴드를 두고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(디자인 톤과 조화되는 색, 본문 메시지보다 작게, 버튼·화살표·"무료" 등 유인 문구 추가 금지).

1:1 정사각형. 흑백 단색(흰·검·회색만). 좌우 2단 비교, 가는 세로 구분선. 왼쪽 '발주처 주장 / 부계약자는 직접 청구 불가'. 오른쪽 '협정서 조항 / 주계약자가 청구 안 하면 / 부계약자가 청구 가능'. 한국어 텍스트만. 원그래프·퍼센티지·영어 없음. 이미지 하단 가장자리에 얇은 가로 밴드를 두고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(디자인 톤과 조화되는 색, 본문 메시지보다 작게, 버튼·화살표·"무료" 등 유인 문구 추가 금지).

1:1 정사각형. 흑백 단색(흰·검·회색만). 중앙 굵은 한국어 2줄 '한 번 막혀도 / 멈추지 않는다'. 하단 회색 1줄 '부족한 부분을 채워 다시 두드린다'. 가는 라인 문 두드림 아이콘. 퍼센티지·영어 없음, 한국어만. 이미지 하단 가장자리에 얇은 가로 밴드를 두고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(디자인 톤과 조화되는 색, 본문 메시지보다 작게, 버튼·화살표·"무료" 등 유인 문구 추가 금지).

1:1 정사각형. 흑백 단색(흰·검·회색만). 중앙 굵은 한국어 2줄 '협정서를 / 처음부터 끝까지 다시'. 하단 회색 1줄 '한 줄 안에 길이 있을 수 있다'. 가는 라인 돋보기·문서 아이콘. 퍼센티지·영어 없음, 한국어만. 이미지 하단 가장자리에 얇은 가로 밴드를 두고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(디자인 톤과 조화되는 색, 본문 메시지보다 작게, 버튼·화살표·"무료" 등 유인 문구 추가 금지).

실사 사진 (3)

아이폰 실사. 50대 한국인 남성 건설사 대표가 현장 사무실 책상에서 두꺼운 계약서를 한 줄씩 손가락으로 짚으며 읽는 미디엄샷, 자연광, 서류 글자 아웃포커스, 다큐 톤. 사진 하단에 반투명 가로 오버레이 밴드를 얹고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(장면 속 간판·서류 글자가 아니라 후처리 자막 형태, 판독 가능하게). 그 외 사진 속 글자·간판·로고는 없거나 아웃포커스.

아이폰 실사. 40대 한국인 남성과 60대 남성이 작업복과 정장 차림으로 회의 테이블에서 도면과 협정서를 펼쳐 의논하는 오버숄더 구도, 손과 종이에 초점·배경 글자 흐림, 따뜻한 실내광, 다큐. 사진 하단에 반투명 가로 오버레이 밴드를 얹고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(장면 속 간판·서류 글자가 아니라 후처리 자막 형태, 판독 가능하게). 그 외 사진 속 글자·간판·로고는 없거나 아웃포커스.

아이폰 실사. 30대 한국인 남성이 건설 현장 입구를 안전모를 손에 들고 걸어 나오는 와이드 뒷모습, 역광 실루엣, 현장 표지판·간판 글자는 모두 판독 불가하게 아웃포커스, 다큐멘터리 톤. 사진 하단에 반투명 가로 오버레이 밴드를 얹고 '법무법인 동북아 권우상변호사 법률상담문의 : 0507-1353-0701 / jbnfa123@naver.com' 를 소형 텍스트 한 줄로 정확히 그대로 배치(장면 속 간판·서류 글자가 아니라 후처리 자막 형태, 판독 가능하게). 그 외 사진 속 글자·간판·로고는 없거나 아웃포커스.

참고 자료 (출처)

pdf · 73자 · 서울서부지법 2023가단242***

실제 판결·결정문 PDF 정독 기반 (비식별). 쟁점/메모: 전부 인용(약 4,800만원). 발주처·회사명 비식별. 결과 단정 회피